(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
(三)培植工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
承包人因转包、违法分包培植工程与他人签订的培植工程施工条约，应该依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。
第二条招标人和中标人另行签订的培植工程施工条约约定的工程范围、培植工期、工程质量、工程价款等本色性内容，与中标条约不一致，一方当事人要求按照中标条约确定权利责任的，公民法院应予支持。
招标人和中标人在中标条约之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿培植住房配套举动步伐、让利、向培植单位捐赠财物等另行签订条约，变相降落工程价款，一方当事人以该条约背离中标条约本色性内容为由要求确认无效的，公民法院应予支持。
第三条当事人以发包人未取得培植工程方案容许证等方案审批手续为由，要求确认培植工程施工条约无效的，公民法院应予支持，但发包人在起诉前取得培植工程方案容许证等方案审批手续的除外。
（本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除）
发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由要求确认培植工程施工条约无效的，公民法院不予支持。
第四条承包人超越资质等级容许的业务范围签订培植工程施工条约，在培植工程竣工前取得相应资质等级，当事人要求按照无效条约处理的，公民法院不予支持。
第五条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包条约，当事人要求确认无效的，公民法院依法不予支持。
第六条培植工程施工条约无效，一方当事人要求对方赔偿丢失的，应该就对方差错、丢失大小、差错与丢失之间的因果关系承担举证任务。
丢失大小无法确定，一方当事人要求参照条约约定的质量标准、培植工期、工程价款支付韶光等内容确定丢失大小的，公民法院可以结合双方差错程度、差错与丢失之间的因果关系等成分作出裁判。
第七条缺少资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订培植工程施工条约,发包人要求出借方与借用方对培植工程质量不合格等因出借资质造成的丢失承担连带赔偿任务的，公民法院应予支持。
第八条当事人对培植工程开工日期有争议的，公民法院应该分别按照以下环境予以认定:
(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工关照载明的开工日期;开工关照发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的韶光为开工日期;因承包人缘故原由导致开工韶光推迟的，以开工关照载明的韶光为开工日期。
(二)承包人经发包人赞许已经实际进场施工的，以实际进场施工韶光为开工日期。
(三)发包人或者监理人未发出开工关照，亦无干系证据证明实际开工日期的，应该综合考虑开工报告、条约、施工容许证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的韶光，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
第九条当事人对培植工程实际竣工日期有争议的,公民法院应该分别按照以下环境予以认定:
(一)培植工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)培植工程未经竣工验收，发包人擅自利用的，以转移霸占培植工程之日为竣工日期。
第十条当事人约定顺延工期应该经发包人或者监理人签证等办法确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在条约约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合条约约定，承包人以此为由主见工期顺延的，公民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后赞许工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
（本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除）
第十一条培植工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
第十二条因承包人的缘故原由造成培植工程质量不符合约定，承包人谢绝修理、返工或者改建，发包人要求减少支付工程价款的，公民法院应予支持。
第十三条发包人具有下列环境之一，造成培植工程质量毛病，应该承担差错任务:
(一)供应的设计有缺陷;
(二)供应或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合逼迫性标准;
(三)直接指定分包人分包专业工程。
承包人有差错的，也应该承担相应的差错任务。
第十四条培植工程未经竣工验收，发包人擅自利用后，又以利用部分质量不符合约定为由主见权利的，公民法院不予支持;但是承包人应该在培植工程的合理利用寿命内对地基根本工程和主体构造质量承担民事任务。
第十五条因培植工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
第十六条发包人在承包人提起的培植工程施工条约轇轕案件中，以培植工程质量不符合条约约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理用度等丢失提出反诉的，公民法院可以合并审理。
第十七条有下列环境之一，承包人要求发包人返还工程质量担保金的，公民法院应予支持:
(一)当事人约定的工程质量担保金返还期限届满;
(二)当事人未约定工程质量担保金返还期限的，自培植工程通过竣工验收之日起满二年;
(三)因发包人缘故原由培植工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九旬日后当事人约定的工程质量担保金返还期限届满;当事人未约定工程质量担保金返还期限的,自承包人提交工程竣工验收报告九旬日后起满二年。
发包人返还工程质量担保金后,不影响承包人根据条约约定或者法律规定履行工程保修责任。
（本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除）
第十八条因保修人未及时履行保修责任，导致建筑物毁损或者造成人身危害、财产丢失的，保修人应该承担赔偿任务。
保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有差错的，各自承担相应的任务。
第十九条当事人对培植工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致培植工程的工程量或者质量标准发生变革，当事人对该部分工程价款不能协商同等的，可以参照签订培植工程施工条约时当地培植行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
培植工程施工条约有效，但培植工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。
第二十条当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人赞许其施工，但未能供应签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人供应的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十一条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人要求按照竣工结算文件结算工程价款的，公民法院应予支持。
第二十二条当事人签订的培植工程施工条约与招标文件、投标文件、中标关照书载明的工程范围、培植工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人要求将招标文件、投标文件、中标关照书作为结算工程价款的依据的，公民法院应予支持。
第二十三条发包人将依法不属于必须招标的培植工程进行招标后，与承包人另行订立的培植工程施工条约背离中标条约的本色性内容，当事人要求以中标条约作为结算培植工程价款依据的，公民法院应予支持，但发包人与承包人因客不雅观情形发生了在招标投标时难以预见的变革而另行订立培植工程施工条约的除外。
（本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除）
第二十四条当事人就同一培植工程订立的数份培植工程施工条约均无效，但培植工程质量合格,一方当事人要求参照实际履行的条约关于工程价款的约定折价补偿承包人的，公民法院应子支持。
实际履行的条约难以确定,当事人要求参照末了签订的条约关于工程价款的约定折价补偿承包人的，公民法院应予支持。
第二十五条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人要求按照约定返还垫资及其利息的，公民法院应予支持，但是约定的利息打算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期货款市场报价利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定，承包人要求支付利息的，公民法院不予支持。
第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。
没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。
第二十七条利息从搪塞工程价款之日开始计付。当事人对付款韶光没有约定或者约定不明的，下列韶光视为搪塞款韶光:
(一)培植工程已实际交付的，为交付之日;
(二)培植工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;
(三)培植工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第二十八条当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人要求对培植工程造价进行鉴定的，公民法院不予支持。
第二十九条当事人在诉讼前已经对培植工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，公民法院不予答应。
第三十条当事人在诉讼前共同委托有关机构、职员对培植工程造价出具咨询见地，诉讼中一方当事人不认可该咨询见地申请鉴定的，公民法院应予答应，但双方当事人明确表示受该咨询见地约束的除外。
第三十一条当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定但争议事实范围不能确定，或者双方当事人要求对全部事实鉴定的除外。
第三十二条当事人对工程造价、质量、修复用度等专门性问题有争议，公民法院认为须要鉴定的，应该向负有举证任务确当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定用度或者拒不供应干系材料的，应该承担举证不能的法律后果。
一审诉讼中负有举证任务确当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定用度或者拒不供应干系材料，二审诉讼中申请鉴定，公民法院认为确有必要的，应该依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。
第三十三条公民法院答应当事人的鉴定申请后，应该根据当事人申请及查明案件事实的须要，确定委托鉴定的事变、范围、鉴定期限等，并组织当事人对争议的鉴定材料进行质证。
第三十四条公民法院应该组织当事人对鉴定见地进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，公民法院应该组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定见地不得作为认定案件事实的依据。
第三十五条与发包人订立培植工程施工条约的承包人,依据民法典第八百零七条的规定要求其承建工程的价款就工程折价或者拍实的价款优先受偿的，公民法院应予支持。
（本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除）
第三十六条 承包人根据民法典第八百零七条规定享有的培植工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。
第三十七条装饰装修工程具备折价或者拍卖条件,装饰装修工程的承包人要求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，公民法院应予支持。
第三十八条培植工程质量合格,承包人要求其承建工程的价款就工程折价或者拍实的价款优先受偿的，公民法院应予支持。
第三十九条未竣工的培植工程质量合格,承包人要求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍实的价款优先受偿的，公民法院应予支持。
第四十条承包人培植工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于培植工程价款范围的规定确定。
承包人就过时支付培植工程价款的利息、违约金、危害赔偿金等主见优先受偿的，公民法院不予支持。
第四十一条承包人应该在合理期限行家使培植工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应该给付培植工程价款之日起算。
第四十二条发包人与承包人约定放弃或者限定培植工程价款优先受偿权，危害建筑工人利益,发包人根据该约定主见承包人不享有培植工程价款优先受偿权的，公民法院不予支持。
第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，公民法院应该依法受理。
实际施工人以发包人为被告主见权利的,公民法院应该追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人培植工程价款的数额后，讯断发包人在欠付培植工程价款范围内对实际施工人承担任务。
第四十四条实际施工人依据民法典第五百三十五条规定，以转包人或者违法分包人总于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现，提起代位权诉讼的，公民法院应予支持。
(本图片来源今日头条正版图库如有侵权请联系删除)
